Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen BotCoding (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über die Entwicklung von Software-Bots und verwandten Dienstleistungen.
Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Auftraggeber über die Plattform einen Auftrag einreicht und der Auftragnehmer diesen schriftlich (per Discord oder E-Mail) bestätigt bzw. annimmt. Die Annahme eines Auftrags durch einen Mitarbeiter im Panel gilt als Auftragsbestätigung.
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus der Auftragsbeschreibung. Der Auftragnehmer entwickelt Software entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers. Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.
Der Auftragnehmer erstellt individuelle Software. Es wird ausdrücklich kein bestimmter Erfolg (z.B. dauerhafter Betrieb ohne Unterbrechung) geschuldet, sondern eine sorgfältig ausgeführte Leistung.
Die Vergütung richtet sich nach dem vereinbarten Angebot. Sofern ein Paket als „Kostenlos" ausgewiesen ist, entstehen für den Auftraggeber keine Kosten für die vereinbarte Leistung. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, Preise anzupassen; bestehende Angebote bleiben davon unberührt.
Zahlungen sind nach Lieferung der vereinbarten Leistung binnen 14 Tagen fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Angegebene Lieferzeiten sind Richtwerte. Der Auftragnehmer bemüht sich, vereinbarte Deadlines einzuhalten. Bei Verzögerungen wird der Auftraggeber unverzüglich informiert.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle für die Leistungserbringung notwendigen Informationen, Zugangsdaten und Materialien rechtzeitig bereitzustellen. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.
Nach vollständiger Zahlung räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein einfaches, dauerhaftes Nutzungsrecht am erstellten Code ein. Der Auftragnehmer behält das Recht, ähnliche Projekte für andere Auftraggeber zu entwickeln, solange keine vertraulichen Informationen des Auftraggebers verwendet werden.
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die entwickelte Software zum Zeitpunkt der Übergabe die vereinbarten Funktionen erfüllt. Mängel sind unverzüglich zu melden; der Auftragnehmer beseitigt diese kostenlos innerhalb einer angemessenen Frist.
Die Haftung des Auftragnehmers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Datenverlust ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzgesetzen (DSGVO).
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.